琦豐營造有限公司
- 拒絕往來廠商公告 @ 行政院公共工程委員會
廠商名稱琦豐營造有限公司的統一編號是22566085, 廠商地址是臺北市萬華區莒光路252號2樓, 廠商國別是中華民國(Republic of China (Taiwan)), 採購案碼是108A225, 採購單位是新竹市政府, 採購案是新竹國際展演中心暨停車場新建統包工程, 根據是10 因可歸責於廠商之事由，致延誤履約期限，情節重大者.政府採購法第103條所定期間, 有效日期是1130508 00:00, 有效期間是3個月, 到期日期是1130807 23:59.
#琦豐營造有限公司的地圖
| 原採購日期 | 1130507 00:00 |
| 聯絡人電話 | (03)5216121#287 |
| 根據 | 10 因可歸責於廠商之事由，致延誤履約期限，情節重大者.政府採購法第103條所定期間 |
| 採購單位聯絡人 | 詹皓然 |
| 有效日期 | 1130508 00:00 |
| Supplier_Principal_ID | (空) |
| 有效期間 | 3個月 |
| 採購單位 | 新竹市政府 |
| 到期日期 | 1130807 23:59 |
| 統一編號 | 22566085 |
| Supplier_Principal | 林祿貴 |
| 宣告日期 | 1130507 00:00 |
| 廠商國別 | 中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
| 上訴結果 | (1)查新竹國際展演中心暨停車場新建統包工程案截至112年5月17日終止統包契約，已逾停車場完工期限165日曆天。(2)本案機電工程施工圖送審延遲，統包商自111年8月26日琦育竹新字第111082602號函提送BS版及B2F機電施工圖(第一版)，至112年3月7日琦育竹新字第11230702號函提送 B2F機電施工圖(第六版)，歷經193天仍未能審查通過，且自第六版後未再修正提送，影響後續工程未能施作。(3)綜上所述，屬可歸責於貴公司之事由導致工程進度落後，且情節重大者，而有本法第101條第1項第10款之情形。 |
| 採購單位號碼 | 3.76.58 |
| 採購案 | 新竹國際展演中心暨停車場新建統包工程 |
| 採購案碼 | 108A225 |
| 廠商地址 | 臺北市萬華區莒光路252號2樓 |
| 廠商名稱 | 琦豐營造有限公司 |
| 採購單位地址 | 新竹市北區中正路120號 |
原採購日期1130507 00:00 |
聯絡人電話(03)5216121#287 |
根據10 因可歸責於廠商之事由，致延誤履約期限，情節重大者.政府採購法第103條所定期間 |
採購單位聯絡人詹皓然 |
有效日期1130508 00:00 |
Supplier_Principal_ID(空) |
有效期間3個月 |
採購單位新竹市政府 |
到期日期1130807 23:59 |
統一編號22566085 |
Supplier_Principal林祿貴 |
宣告日期1130507 00:00 |
廠商國別中華民國(Republic of China (Taiwan)) |
上訴結果(1)查新竹國際展演中心暨停車場新建統包工程案截至112年5月17日終止統包契約，已逾停車場完工期限165日曆天。(2)本案機電工程施工圖送審延遲，統包商自111年8月26日琦育竹新字第111082602號函提送BS版及B2F機電施工圖(第一版)，至112年3月7日琦育竹新字第11230702號函提送 B2F機電施工圖(第六版)，歷經193天仍未能審查通過，且自第六版後未再修正提送，影響後續工程未能施作。(3)綜上所述，屬可歸責於貴公司之事由導致工程進度落後，且情節重大者，而有本法第101條第1項第10款之情形。 |
採購單位號碼3.76.58 |
採購案新竹國際展演中心暨停車場新建統包工程 |
採購案碼108A225 |
廠商地址臺北市萬華區莒光路252號2樓 |
廠商名稱琦豐營造有限公司 |
採購單位地址新竹市北區中正路120號 |
琦豐營造有限公司地圖 [ 導航 ]
琦豐營造有限公司的地址位於
臺北市萬華區莒光路252號2樓開啟Google地圖視窗
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2250000 | 所代表法人: | 琦豐營造有限公司 | 統一編號: 22566085 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2250000 | 所代表法人: | 琦豐營造有限公司 | 統一編號: 22566085 |
[ 搜尋所有相關: 琦豐營造有限公司 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 琦豐營造 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 琦豐營造 ...)
根據地址 臺北市萬華區莒光路252號2樓 找到的相關資料
名稱 琦豐營造 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 琦豐營造)| 公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
|---|
琦豐營造有限公司
臺北市萬華區莒光路252號2樓 | 林祿貴 | 22566085 | 核准設立 |
| 琦豐營造有限公司 登記地址: 臺北市萬華區莒光路252號2樓 | 負責人: 林祿貴 | 統編: 22566085 | 核准設立 |
| 公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
|---|
優尼克工坊
臺北市萬華區莒光路252號1樓 | 易凡珍 | 31876499 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1074105813) |
| 優尼克工坊 登記地址: 臺北市萬華區莒光路252號1樓 | 負責人: 易凡珍 | 統編: 31876499 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1074105813) |
在『拒絕往來廠商公告』資料集內搜尋:
| 統一編號: 54049162 | 廠商地址: 新北市新莊區昌盛街65巷2弄3號5樓 | 廠商國別: 中華民國(Republic of China (Taiwan)) | 採購案碼: 10417 | 採購單位: 新北市立積穗國民中學 | 採購案: 建置完善英語情境教室 | 根據: 2 借用或冒用他人名義或證件，或以偽造、變造之文件參加投標、訂約或履約者.政府採購法第103條所定期間 | 有效日期: 107/11/24 | 有效期間: 3年 | 到期日期: 110/11/23 |
| 統一編號: 84755620 | 廠商地址: 臺北市士林區延平北路5段163巷35弄18號 | 廠商國別: 中華民國(Republic of China (Taiwan)) | 採購案碼: 10417 | 採購單位: 新北市立積穗國民中學 | 採購案: 建置完善英語情境教室 | 根據: 1 容許他人借用本人名義或證件參加投標者.政府採購法第103條所定期間 | 有效日期: 107/11/24 | 有效期間: 3年 | 到期日期: 110/11/23 |
| 統一編號: 97874710 | 廠商地址: 臺中市豐原區三豐路二段138巷59弄10號 | 廠商國別: 中華民國(Republic of China (Taiwan)) | 採購案碼: 106-0020906-015-3-5 | 採購單位: 彰化縣政府 | 採購案: 107年度彰化縣政府所屬各地政事務所土地界標(塑膠樁)採購案 | 根據: 8 查驗或驗收不合格，情節重大者.政府採購法第103條所定期間 | 有效日期: 107/11/24 | 有效期間: 1年 | 到期日期: 108/11/23 |
| 統一編號: 24962391 | 廠商地址: 臺北市中山區新生北路2段96號12樓之10 | 廠商國別: 中華民國(Republic of China (Taiwan)) | 採購案碼: 105A01 | 採購單位: 臺北市士林區芝山國民小學 | 採購案: 2016世界設計之都校園空間活化改造工程 | 根據: 6 犯第87條至第92條之罪，經第一審為有罪判決者.政府採購法第103條所定期間 | 有效日期: 107/11/24 | 有效期間: 3年 | 到期日期: 110/11/23 |
| 統一編號: 24671204 | 廠商地址: 高雄市大寮區中興路43之10號1樓 | 廠商國別: 中華民國(Republic of China (Taiwan)) | 採購案碼: FI1070513A | 採購單位: 花蓮縣消防局 | 採購案: 花蓮縣消防局辦理107年度精進消防救災裝備器材-水上救援裝備10套採購案 | 根據: 10 因可歸責於廠商之事由，致延誤履約期限，情節重大者.政府採購法第103條所定期間 | 有效日期: 107/11/23 | 有效期間: 1年 | 到期日期: 108/11/22 |
| 統一編號: 28759546 | 廠商地址: 臺中市西屯區西屯路２段惠北巷１３弄１３號１樓 | 廠商國別: 中華民國(Republic of China (Taiwan)) | 採購案碼: GM07078P108 | 採購單位: 國防部陸軍司令部 | 採購案: 耦合總成等28項 | 根據: 12 因可歸責於廠商之事由，致解除或終止契約者.政府採購法第103條所定期間 | 有效日期: 107/11/22 | 有效期間: 1年 | 到期日期: 108/11/21 |
| 統一編號: 26135778 | 廠商地址: 基隆市中山區中和路168巷9弄30號1樓 | 廠商國別: 中華民國(Republic of China (Taiwan)) | 採購案碼: PH07074P126 | 採購單位: 國防部海軍司令部 | 採購案: 通訊模組等25項 | 根據: 12 因可歸責於廠商之事由，致解除或終止契約者.政府採購法第103條所定期間 | 有效日期: 107/11/22 | 有效期間: 1年 | 到期日期: 108/11/21 |
| 統一編號: 59127644 | 廠商地址: 高雄市仁武區永宏巷12弄16號 | 廠商國別: 中華民國(Republic of China (Taiwan)) | 採購案碼: PH07051P093 | 採購單位: 國防部海軍司令部 | 採購案: 機體墊子修理包(曲軸箱密合墊修理包)等185項 | 根據: 12 因可歸責於廠商之事由，致解除或終止契約者.政府採購法第103條所定期間 | 有效日期: 107/11/22 | 有效期間: 1年 | 到期日期: 108/11/21 |
| 統一編號: 76907124 | 廠商地址: 臺北市中山區長安東路2段49號7樓之1 | 廠商國別: 中華民國(Republic of China (Taiwan)) | 採購案碼: en95010 | 採購單位: 新竹縣政府 | 採購案: 縣治二期文中三興建校舍工程委託專案管理技術服務案 | 根據: 6 犯第87條至第92條之罪，經第一審判處拘役、罰金或緩刑者.政府採購法第103條所定期間 | 有效日期: 107/11/22 | 有效期間: 1年 | 到期日期: 108/11/21 |
| 統一編號: 86488607 | 廠商地址: 新北市中和區連城路134巷17號 | 廠商國別: 中華民國(Republic of China (Taiwan)) | 採購案碼: 107001512 | 採購單位: 中央造幣廠 | 採購案: 臺灣銀行己亥豬年精鑄生肖銀幣外包裝材料(掀蓋式紙盒及外紙箱)1批 | 根據: 10 因可歸責於廠商之事由，致延誤履約期限，情節重大者.政府採購法第103條所定期間 | 有效日期: 107/11/21 | 有效期間: 1年 | 到期日期: 108/11/20 |
| 統一編號: 64952356 | 廠商地址: 臺南市新市區大營里龍目井路280號1樓 | 廠商國別: 中華民國(Republic of China (Taiwan)) | 採購案碼: MDD0700001 | 採購單位: 台灣中油股份有限公司 | 採購案: LN0101液氮槽整修工程 | 根據: 7 得標後無正當理由而不訂約者.政府採購法第103條所定期間 | 有效日期: 107/11/21 | 有效期間: 1年 | 到期日期: 108/11/20 |
| 統一編號: 28202105 | 廠商地址: 桃園市大溪區中正東路24之9號2樓 | 廠商國別: 中華民國(Republic of China (Taiwan)) | 採購案碼: 10001 | 採購單位: 臺北市議會 | 採購案: 100年度大樓機電空調等設備維護 | 根據: 6 犯第87條至第92條之罪，經第一審為有罪判決者.政府採購法第103條所定期間 | 有效日期: 107/11/21 | 有效期間: 3年 | 到期日期: 110/11/20 |
| 統一編號: 28202105 | 廠商地址: 桃園市大溪區中正東路24之9號2樓 | 廠商國別: 中華民國(Republic of China (Taiwan)) | 採購案碼: 98005 | 採購單位: 臺北市議會 | 採購案: 98年度本會大樓機電空調等設備委外操作管理維護 | 根據: 6 犯第87條至第92條之罪，經第一審為有罪判決者.政府採購法第103條所定期間 | 有效日期: 107/11/21 | 有效期間: 3年 | 到期日期: 110/11/20 |
| 統一編號: 97217440 | 廠商地址: 彰化縣社頭鄉朝興村織襪二路8號 | 廠商國別: 中華民國(Republic of China (Taiwan)) | 採購案碼: HA07017P026 | 採購單位: 國防部後備指揮部 | 採購案: 長統黑尼棉襪 | 根據: 6 犯第87條至第92條之罪，經第一審為有罪判決者.政府採購法第103條所定期間 | 有效日期: 107/11/21 | 有效期間: 3年 | 到期日期: 110/11/20 |
| 統一編號: 42830909 | 廠商地址: 臺北市中山區民權東路2段198號2樓 | 廠商國別: 中華民國(Republic of China (Taiwan)) | 採購案碼: 1050616 | 採購單位: 臺北市殯葬管理處 | 採購案: 第二殯儀館新建大樓遺體化妝室遺體移置作業勞務採購案 | 根據: 6 犯第87條至第92條之罪，經第一審為有罪判決者.政府採購法第103條所定期間 | 有效日期: 107/11/21 | 有效期間: 3年 | 到期日期: 110/11/20 |
統一編號: 54049162 | 廠商地址: 新北市新莊區昌盛街65巷2弄3號5樓 | 廠商國別: 中華民國(Republic of China (Taiwan)) | 採購案碼: 10417 | 採購單位: 新北市立積穗國民中學 | 採購案: 建置完善英語情境教室 | 根據: 2 借用或冒用他人名義或證件，或以偽造、變造之文件參加投標、訂約或履約者.政府採購法第103條所定期間 | 有效日期: 107/11/24 | 有效期間: 3年 | 到期日期: 110/11/23 |
統一編號: 84755620 | 廠商地址: 臺北市士林區延平北路5段163巷35弄18號 | 廠商國別: 中華民國(Republic of China (Taiwan)) | 採購案碼: 10417 | 採購單位: 新北市立積穗國民中學 | 採購案: 建置完善英語情境教室 | 根據: 1 容許他人借用本人名義或證件參加投標者.政府採購法第103條所定期間 | 有效日期: 107/11/24 | 有效期間: 3年 | 到期日期: 110/11/23 |
統一編號: 97874710 | 廠商地址: 臺中市豐原區三豐路二段138巷59弄10號 | 廠商國別: 中華民國(Republic of China (Taiwan)) | 採購案碼: 106-0020906-015-3-5 | 採購單位: 彰化縣政府 | 採購案: 107年度彰化縣政府所屬各地政事務所土地界標(塑膠樁)採購案 | 根據: 8 查驗或驗收不合格，情節重大者.政府採購法第103條所定期間 | 有效日期: 107/11/24 | 有效期間: 1年 | 到期日期: 108/11/23 |
統一編號: 24962391 | 廠商地址: 臺北市中山區新生北路2段96號12樓之10 | 廠商國別: 中華民國(Republic of China (Taiwan)) | 採購案碼: 105A01 | 採購單位: 臺北市士林區芝山國民小學 | 採購案: 2016世界設計之都校園空間活化改造工程 | 根據: 6 犯第87條至第92條之罪，經第一審為有罪判決者.政府採購法第103條所定期間 | 有效日期: 107/11/24 | 有效期間: 3年 | 到期日期: 110/11/23 |
統一編號: 24671204 | 廠商地址: 高雄市大寮區中興路43之10號1樓 | 廠商國別: 中華民國(Republic of China (Taiwan)) | 採購案碼: FI1070513A | 採購單位: 花蓮縣消防局 | 採購案: 花蓮縣消防局辦理107年度精進消防救災裝備器材-水上救援裝備10套採購案 | 根據: 10 因可歸責於廠商之事由，致延誤履約期限，情節重大者.政府採購法第103條所定期間 | 有效日期: 107/11/23 | 有效期間: 1年 | 到期日期: 108/11/22 |
統一編號: 28759546 | 廠商地址: 臺中市西屯區西屯路２段惠北巷１３弄１３號１樓 | 廠商國別: 中華民國(Republic of China (Taiwan)) | 採購案碼: GM07078P108 | 採購單位: 國防部陸軍司令部 | 採購案: 耦合總成等28項 | 根據: 12 因可歸責於廠商之事由，致解除或終止契約者.政府採購法第103條所定期間 | 有效日期: 107/11/22 | 有效期間: 1年 | 到期日期: 108/11/21 |
統一編號: 26135778 | 廠商地址: 基隆市中山區中和路168巷9弄30號1樓 | 廠商國別: 中華民國(Republic of China (Taiwan)) | 採購案碼: PH07074P126 | 採購單位: 國防部海軍司令部 | 採購案: 通訊模組等25項 | 根據: 12 因可歸責於廠商之事由，致解除或終止契約者.政府採購法第103條所定期間 | 有效日期: 107/11/22 | 有效期間: 1年 | 到期日期: 108/11/21 |
統一編號: 59127644 | 廠商地址: 高雄市仁武區永宏巷12弄16號 | 廠商國別: 中華民國(Republic of China (Taiwan)) | 採購案碼: PH07051P093 | 採購單位: 國防部海軍司令部 | 採購案: 機體墊子修理包(曲軸箱密合墊修理包)等185項 | 根據: 12 因可歸責於廠商之事由，致解除或終止契約者.政府採購法第103條所定期間 | 有效日期: 107/11/22 | 有效期間: 1年 | 到期日期: 108/11/21 |
統一編號: 76907124 | 廠商地址: 臺北市中山區長安東路2段49號7樓之1 | 廠商國別: 中華民國(Republic of China (Taiwan)) | 採購案碼: en95010 | 採購單位: 新竹縣政府 | 採購案: 縣治二期文中三興建校舍工程委託專案管理技術服務案 | 根據: 6 犯第87條至第92條之罪，經第一審判處拘役、罰金或緩刑者.政府採購法第103條所定期間 | 有效日期: 107/11/22 | 有效期間: 1年 | 到期日期: 108/11/21 |
統一編號: 86488607 | 廠商地址: 新北市中和區連城路134巷17號 | 廠商國別: 中華民國(Republic of China (Taiwan)) | 採購案碼: 107001512 | 採購單位: 中央造幣廠 | 採購案: 臺灣銀行己亥豬年精鑄生肖銀幣外包裝材料(掀蓋式紙盒及外紙箱)1批 | 根據: 10 因可歸責於廠商之事由，致延誤履約期限，情節重大者.政府採購法第103條所定期間 | 有效日期: 107/11/21 | 有效期間: 1年 | 到期日期: 108/11/20 |
統一編號: 64952356 | 廠商地址: 臺南市新市區大營里龍目井路280號1樓 | 廠商國別: 中華民國(Republic of China (Taiwan)) | 採購案碼: MDD0700001 | 採購單位: 台灣中油股份有限公司 | 採購案: LN0101液氮槽整修工程 | 根據: 7 得標後無正當理由而不訂約者.政府採購法第103條所定期間 | 有效日期: 107/11/21 | 有效期間: 1年 | 到期日期: 108/11/20 |
統一編號: 28202105 | 廠商地址: 桃園市大溪區中正東路24之9號2樓 | 廠商國別: 中華民國(Republic of China (Taiwan)) | 採購案碼: 10001 | 採購單位: 臺北市議會 | 採購案: 100年度大樓機電空調等設備維護 | 根據: 6 犯第87條至第92條之罪，經第一審為有罪判決者.政府採購法第103條所定期間 | 有效日期: 107/11/21 | 有效期間: 3年 | 到期日期: 110/11/20 |
統一編號: 28202105 | 廠商地址: 桃園市大溪區中正東路24之9號2樓 | 廠商國別: 中華民國(Republic of China (Taiwan)) | 採購案碼: 98005 | 採購單位: 臺北市議會 | 採購案: 98年度本會大樓機電空調等設備委外操作管理維護 | 根據: 6 犯第87條至第92條之罪，經第一審為有罪判決者.政府採購法第103條所定期間 | 有效日期: 107/11/21 | 有效期間: 3年 | 到期日期: 110/11/20 |
統一編號: 97217440 | 廠商地址: 彰化縣社頭鄉朝興村織襪二路8號 | 廠商國別: 中華民國(Republic of China (Taiwan)) | 採購案碼: HA07017P026 | 採購單位: 國防部後備指揮部 | 採購案: 長統黑尼棉襪 | 根據: 6 犯第87條至第92條之罪，經第一審為有罪判決者.政府採購法第103條所定期間 | 有效日期: 107/11/21 | 有效期間: 3年 | 到期日期: 110/11/20 |
統一編號: 42830909 | 廠商地址: 臺北市中山區民權東路2段198號2樓 | 廠商國別: 中華民國(Republic of China (Taiwan)) | 採購案碼: 1050616 | 採購單位: 臺北市殯葬管理處 | 採購案: 第二殯儀館新建大樓遺體化妝室遺體移置作業勞務採購案 | 根據: 6 犯第87條至第92條之罪，經第一審為有罪判決者.政府採購法第103條所定期間 | 有效日期: 107/11/21 | 有效期間: 3年 | 到期日期: 110/11/20 |
|